CSOMÓPONT / JOGI DOKUMENTUM
| Adat | Érték |
|---|---|
| Cégnév | Teambuilding Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Rövidített név | Teambuilding Consulting Kft. |
| Kereskedelmi név (márkanév) | Csomópont |
| Székhely | H-3300 Eger, Szellő utca 10. |
| Képviseli | Járdán Zsolt ügyvezető igazgató |
| Cégjegyzékszám | 10-09-033582 |
| Nyilvántartó bíróság | Egri Törvényszék Cégbírósága |
| Adószám | 24175896-2-10 |
| Közösségi (EU) adószám | HU24175896 |
| Statisztikai számjel | 24175896-7320-113-10 |
| Bankszámlaszám | 11739009-23937060-00000000 (OTP Bank Nyrt.) |
| hello@csomopont-it.hu | |
| Telefon | +36 70 606 6705 |
| Weboldal | https://csomopont-it.hu |
A Szolgáltató a szolgáltatásait a “Csomópont” kereskedelmi név (márkanév) alatt nyújtja. A jelen ÁSZF-ben, az árajánlatokban, számlákon és minden szerződéses dokumentumban a szerződő fél mindig a Teambuilding Consulting Kft.; a “Csomópont” kizárólag márkajelzésként, a weboldalon és a kommunikációban használt megnevezés. Ahol a jelen dokumentum “Szolgáltatót” vagy “Vállalkozást” (a Rendelet terminológiája szerint) említ, az a Teambuilding Consulting Kft.-t jelenti.
Illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: Heves Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály — 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 216., telefon: +36 (36) 515-469, e-mail: fogyved@heves.gov.hu
Illetékes békéltető testület: 2024. január 1. napjától Heves vármegye a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület illetékessége alá tartozik — székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376., telefon: +36 (46) 501-091 (új ügyek), +36 (46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek), e-mail: bekeltetes@bokik.hu, honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
A jelen ÁSZF a Rendelet fogalomhasználatát követi:
A Rendelet 11. §-a alapján a Szolgáltató az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés megkötése előtt világosan és közérthetően tájékoztatja a Megrendelőt (fogyasztó esetén) az alábbiakról. E tájékoztatás a szerződés részét képezi.
| Tájékoztatási elem | Hol található |
|---|---|
| A szolgáltatás lényeges tulajdonságai | Az egyedi árajánlatban |
| Szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége | I.1. pont |
| Teljes díj (adóval növelt) vagy számítási módja, egyéb költségek | Az egyedi árajánlatban; I.4–5. pont |
| Teljesítés feltételei (fizetés, határidő) | I.4., I.6. pont |
| Panaszkezelés módja | I.14. pont |
| Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fennállása | I.7. pont, 3. melléklet |
| Szerződés időtartama, megszüntetésének feltételei | Az adott projekt jellegétől függően egyedi (jellemzően egyszeri, határozott célú megbízás) |
| Elállási/felmondási jog határideje, feltételei, kivételei | I.9. pont, 1–2. és 4. melléklet |
| Békéltető testülethez fordulás lehetősége | I.1. pont |
(A jelen 9. pont kizárólag fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkozik, és csak akkor, ha a szerződés üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között jött létre — ld. 2. pont. Vállalkozás Megrendelővel kötött szerződésre a 16. pont irányadó.)
A Rendelet 20. §-a alapján a fogyasztót a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog, illetve — ha a teljesítés a 9.3–9.4 pont szerinti nyilatkozat alapján e határidőn belül megkezdődött — indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ezt a jogot jogszabály biztosítja, a Szolgáltató nem zárhatja ki és nem korlátozhatja a Megrendelő hátrányára.
Ha a Szolgáltató nem kéri és nem kapja meg a Megrendelő 9.3–9.4 pont szerinti kifejezett nyilatkozatát, az anyagbeszerzést és a kivitelezés érdemi megkezdését a szerződéskötéstől számított 14. nap elteltéig nem kezdi meg. Ebben az esetben: - külön nyilatkoztatásra nincs szükség; - ha a Megrendelő a 14 nap alatt eláll, a Szolgáltatónak nincs elszámolandó, arányosított teljesítése, a befizetett előleget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti (Rendelet 23. §); - a 14 nap eltelte után az elállási jog megszűnik, és a Szolgáltató a projektet a megállapodás szerint folytathatja.
Ha a Megrendelő azt szeretné, hogy a Szolgáltató a teljesítést (ideértve az anyagbeszerzést és a kivitelezés megkezdését) már a 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg, a Rendelet 13. §-a alapján ezt a Megrendelőnek kifejezetten, tartós adathordozón (pl. e-mailben) kell kérnie, és ezzel egyidejűleg nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti az elállási jogát (ld. 4. melléklet).
Távollévők között kötött szerződés esetén a Rendelet 19. §-a alapján a Megrendelőnek a korai teljesítésre vonatkozó kérését kifejezetten kell közölnie a Szolgáltatóval (tartós adathordozó itt nem feltétel, de a Szolgáltató a gyakorlatban ezt is írásban, pl. e-mailben kéri), és ezzel egyidejűleg ugyanúgy nyilatkoznia kell a jogvesztés tudomásulvételéről (ld. 4. melléklet).
A Rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján, ha a 9.3 vagy 9.4 pont szerinti nyilatkozat megtörtént, és a Szolgáltató a szolgáltatás egészét teljesítette, a Megrendelő a teljesítést követően már nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát.
Ha a Megrendelő a 9.3–9.4 pont szerinti nyilatkozatot megtette, a teljesítés emiatt a 14 napos határidőn belül megkezdődött, de a Megrendelő a teljesítés befejezése előtt él felmondási jogával, a Rendelet 26. §-a alapján köteles a felmondás közlésének időpontjáig ténylegesen teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni a Szolgáltatónak. Az arányos díjat a szerződéses ellenérték adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani; ha a Megrendelő bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túlzottan magas, az arányos összeget a ténylegesen teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani (a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződéskötéskori ellenértékét kell figyelembe venni).
A Rendelet 27. §-a alapján a Megrendelőt (fogyasztót) az elállási/felmondási jog gyakorlásával összefüggésben a 9.6 pontban meghatározott arányos díjon felül további költség és kötelezettség nem terheli, feltéve, hogy a Szolgáltató a 9.3–9.4 pont szerinti tájékoztatási kötelezettségének megfelelően eleget tett. Ha a Szolgáltató elmulasztja a korai teljesítéshez szükséges nyilatkoztatást, és a teljesítést mégis a 14 napon belül megkezdi, a Megrendelő a szolgáltatás teljesítésének költségét egyáltalán nem köteles viselni.
A fogyasztó az elállási/felmondási jogát a 2. mellékletben található nyilatkozatminta felhasználásával, vagy bármely más, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A nyilatkozatot az I.1. pontban megadott elérhetőségek egyikére kell megküldeni. A határidő megtartottnak minősül, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
Ha a fogyasztó a 9.1–9.2 pont szerint (tehát a teljesítés megkezdése előtt) áll el, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, a fogyasztó számára többletköltség nélkül.
A Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítéséhez közreműködőt (alvállalkozót) igénybe venni. A közreműködő igénybevétele nem mentesíti a Szolgáltatót a szerződésszerű teljesítésért való felelősség alól; a közreműködő tevékenységéért a Szolgáltató úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
A Megrendelő panaszát a Szolgáltató fent (I.1. pont) megadott elérhetőségein jelezheti. A Szolgáltató a panaszt lehetőség szerint 15 napon belül kivizsgálja és írásban válaszol. A Megrendelő panasza elutasítása esetén jogosult az I.1. pontban feltüntetett békéltető testülethez, illetve a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.
A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, amely a https://csomopont-it.hu/adatkezeles.html címen érhető el.
Ha a Megrendelő nem minősül fogyasztónak (tehát szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el), a jelen ÁSZF 9. pontja nem alkalmazandó; a szerződés módosítására, megszüntetésére a Ptk. általános szabályai és a felek konkrét megállapodása irányadó.
(a Rendelet 1. mellékletének szövege, Csomópontra kitöltve)
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Teambuilding Consulting Kft. (Csomópont), H-3300 Eger, Szellő utca 10., milan@csomopont-it.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási-/felmondási nyilatkozat-mintát is (2. melléklet).
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
(a Rendelet 2. mellékletének szövege, Csomópontra kitöltve — csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltendő ki és juttatandó vissza)
Címzett: Teambuilding Consulting Kft. (Csomópont), H-3300 Eger, Szellő utca 10., milan@csomopont-it.hu
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja: ________________________
Fogyasztó(k) neve: ________________________
Fogyasztó(k) címe: ________________________
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén): ________________________
Kelt: ________________________
(a Rendelet 3. mellékletének szövege, Csomópontra kitöltve)
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Csomópont (Teambuilding Consulting Kft.) által nyújtott webfejlesztési, hálózatkiépítési vagy kamerarendszer-kivitelezési szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással, azaz a Teambuilding Consulting Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Teambuilding Consulting Kft. nyújtotta (pl. számlával, árajánlattal, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel). A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A Szolgáltató által a projekt keretében beépített, ingó dolognak minősülő termék (pl. hálózati eszköz, kamera, rögzítő) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a beépített hálózati/kamera eszköz gyártójával vagy hazai forgalmazójával) szemben gyakorolhatja. A Szolgáltató ezen igény érvényesítésében a Megrendelő rendelkezésére áll.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?
Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.
Felhívjuk figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet.
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Ön hibás teljesítés esetén a Szolgáltató egyoldalú jognyilatkozata (a jelen ÁSZF I.8.2 pontja) alapján jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Önt milyen jogok és milyen határidőben illetik meg?
A Szolgáltató (Csomópont) szakszerű munkavégzésének hibás teljesítése esetén, a jelen ÁSZF I.8. pontjában foglalt feltételekkel, a teljesítéstől számított 12 hónapon belül kijavításra vonatkozó jótállási jogok illetik meg. A jótállás nem terjed ki az ÁSZF I.8.3 pontjában felsorolt, a Szolgáltatónak fel nem róható esetekre (elemi kár, harmadik fél jogellenes beavatkozása, karbantartás hiánya, gyártói eszközhiba stb.).
Milyen feltétellel érvényesíthetők a jótállási igények?
A jótállásból eredő jogait Ön a Szolgáltató által kiállított számlával, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel/e-maillel gyakorolhatja.
Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a jelen ÁSZF I.8.3 pontjában felsorolt valamely ok miatt).
Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét, ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.
(A Rendelet 13. § és 19. §, valamint 1. melléklet (6) pontja alapján összeállított nyilatkozat — kizárólag akkor alkalmazandó, ha a Megrendelő azt szeretné, hogy a Szolgáltató a 14 napos elállási/felmondási határidő letelte ELŐTT kezdje meg a teljesítést. Ha erre nincs igény, a Szolgáltató az I.9.2 pont szerint automatikusan kivárja a 14 napot, és ez a nyilatkozat nem szükséges.)
Nyilatkozat a szolgáltatás korai megkezdéséhez való hozzájárulásról
Alulírott, mint Megrendelő (fogyasztó), kifejezetten kérem, hogy a Teambuilding Consulting Kft. (Csomópont) a velünk létrejött, [dátum]-án/-én kötött szerződés szerinti szolgáltatás teljesítését — ideértve a szükséges anyagok beszerzését és a kivitelezés/fejlesztés megkezdését — a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti 14 napos elállási/felmondási határidő letelte előtt kezdje meg.
Kijelentem és tudomásul veszem, hogy:
- a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási/felmondási jogomat elveszítem;
- amennyiben a teljesítés megkezdését követően, annak befejezése előtt élek felmondási jogommal, köteles vagyok a felmondás közlésének időpontjáig ténylegesen teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni a Szolgáltató részére, a szerződéses ellenérték adóval növelt teljes összege alapján számítva (kivéve, ha bizonyítom, hogy ez az összeg túlzottan magas, mely esetben a ténylegesen teljesített szolgáltatás piaci értéke az irányadó).
Dátum: ________________________
Megrendelő neve: ________________________
Megrendelő aláírása / e-mailes megerősítése: ________________________
A jelen ÁSZF a Csomópont (üzemeltető: Teambuilding Consulting Kft.) valamennyi, jelen dokumentum hatálybalépését követően létrejött szerződésére vonatkozik.